设计委托书

更新时间：2022-08-06 12:10:06 委托书我要投稿

设计委托书15篇

　　被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔委托事项。在日常生活和工作中，委托书在处理事务上起到的作用越来越大，相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编精心整理的设计委托书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设计委托书15篇

设计委托书1

　　今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：

　　2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为㎡。

　　2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：

　　1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用结构。 2、单体平面以双方最终认可的'平面图为准。四、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

设计委托书2

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的`要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

设计委托书3

　　今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：。

　　双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决。协商不成时,由深圳市仲裁委员会裁决。

　　2、项目名称：总建筑面积约为 O。

　　3、建设地点：。

　　二、总图规划：

　　1、规划建设用地为 O。

　　委托方因与离婚纠纷一案,现根据法律规定,委托为委托方的代理人。代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束。

　　2、本厂区建筑密度为、建筑容积率、绿化率。

　　甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

　　三、单体工程名称及结构类型：

　　1、单体类型及结构类型：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　1)、1#厂房，采用结构; 2)、2#厂房，采用结构;

　　3)、3#厂房，采用结构; 4)、宿舍楼，采用结构。

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

　　委托单位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)

　　本人工作繁忙,不能亲自办理XXX的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　四、设计条件：

　　1、提供的`有关设计资料清单见附表1;

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

　　五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位： (盖章)

　　以委托人的名义签订与成都市住房置业担保有限公司签订相关担保与抵押登记等文件或合同;与相关公证部门办理上述房屋所需的一切公证事宜;

　　日期：年月日

设计委托书4

　　以指名设计竞赛的方式进行CI设计开发时，应明确公布以下内容：

　　(一)CI设计开发的目标

　　1．记述该公司为何以CI为开发对象？其背景、理由及课题。

　　2．记述在CI的设计开发过程，应谋求解决什么问题？

　　(二)事前调查结果概要

　　1．记述关于调查的目标及实施过程。

　　2．说明调查结果的主要重点“该公司以往的形象及其问题点”。

　　3．记述调查结果中关于设计部分的评价。

　　4．记述该公司以往的设计系统、识别要素及其问题点。

　　5．详述有关该公司项目的特性。

　　(三)CI总概念

　　1．明确表示最后决定的CI总概念要点。

　　2．表示企业理念系统。

　　3．叙述该公司今后所应具有的企业形象。

　　(四)该公司的基本识别系统

　　基于总概念而言，明确表示该公司的新识别系统。

　　(五)指定应开发的'基本设计要素及展现的形态

　　1．明确设计开发应有的基本设计要素，并尽可能地详述其所属必要的条件。

　　2．叙述有关各设计要素间的相互关系。

　　3．指定在展现资料时用的形式、规格等。

　　(六)基本要素的设计标准

　　明确表示有关标志要素及标准字等基本设计要素的设计标准。

　　(七)有关作品的截止期限及审查日期

　　1．明确提出作品的截止期限。

　　2．如果可能的话，就表示作品的审查方式。

　　3．明确记载审查日期、公布结果日期及通知结果的方式。

　　(八)关于设计竞赛的奖金

　　要明白表示参加设计竞赛者，入选者奖金多少、不入选者又可获多少奖金。

　　(九)被采用的作者，今后的任务及作业内容

　　明确表示关于被采用的设计者，今后的任务、作业内容及作业期间设计开发方式的契约及报酬。

　　(十)在不被采用的情况下，其有关的资料及权利

　　1．明载不被采用者的设计样本的归还情况。

　　2．明载关于没有被采用的作品的著作权、发表权、构想权的权利问题。

　　…………

设计委托书5

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方:装饰工程有限公司(以下简称乙方)

　　甲方委托乙方对工程项目（以下简称该工程）需要进行室内装饰设计，甲方应向乙方交纳设计定金____元

　　( ①100 M2以下的设计定金为1000元整；②100~150 M2设计定金为1500元整：③150 M2以上的设计定金为20xx元。）

　　1、乙方在接到甲方的设计定金后，乙方将在双方约定的'时间内到甲方现房丈量尺寸，并在丈量后___日内向甲方提供设计方案（平面、立面等设计图纸及预算方案）。

　　2、甲、乙双方签定本协议后，乙方将按甲方的装修图及修改意见，进行设计，直至甲方确认为止。甲方认可乙方设计方案及预算方案后，在签定施工合同后，设计定金退还甲方。

　　3、如甲方只需要乙方的设计方案而不需要乙方施工，甲方按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案；（设计费：60/M2）。如单纯设计需要我方设计师现场交底则在上述收费中加收30%作为设计师现场交底费用。

　　4、本委托书一式二份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　联系电话：联系电话：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书6

*****设计院有限公司：

　　我公司拟建设*************工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人： ***** ，联系电话： *************** 。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

　　委托单位：（盖单）

　　委托日期：年月日

设计委托书7

　　甲方：

　　乙方：河南千业律师事务所

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片

　　二、项目设计时间

　　自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后

　　三、费用结算

　　1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　四、作品提交形式

　　甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供500.00张。

　　五、甲、乙双方的权利和义务

　　1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的'信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

　　2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

　　3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

　　4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。

　　5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。

　　六、知识产权约定

　　1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方（需另外签订著作权转让协议）；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。

　　2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

　　3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　七、违约责任

　　协议在下述情形下可以解除：

　　（1）自协议签订之日起，乙方已经展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终

　　止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。

　　（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。

　　八、争议解决

　　凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。

　　甲方：乙方：

　　时间：时间：

设计委托书8

_________设计院有限公司：

　　我公司拟建设工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人：，联系电话：。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

　　工程内容：

　　工程属地（镇街）的`设计

　　范围和规模：

　　1、10kV进线设计

　　2、电房部分的设计

　　3、表前部分的设计

　　设计要求：

　　符合国家电力行业相关规范

　　工期初步要求：

　　我公司提交给设计院的基础资料，设计所需相关资料，见收资清单

　　技术联系人：

　　合同联系人：

　　备注：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　委托单位：（盖单）

　　委托日期：年月日

设计委托书9

　　发包人（甲方）：_________

　　住所：___________电话：____________传真：____________

　　委托委托人：_________电话：____________传真：____________

　　承包人（乙方）：____________

　　住所：____________电话：____________传真：____________

　　法定代表人：______________电话：____________

　　本工程设计人：________________电话：____________

　　施工队负责人：__________电话：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：_____________。

　　2、工程地点：___________。

　　3、承包范围：参见合同附件之预算表。

　　4、工程承包方式：双方商定采取下列第________种承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要物料；

　　（3）承包人包工、发包人包料。

　　（附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。）

　　第二条施工图纸

　　双方施工图采取下列第____________种方式提供：

　　（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

　　（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　　施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

　　第三条甲方工作

　　1、开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

　　2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

　　3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

　　4、参与工程质量和施工进度的监督，负责物料进尝竣工验收确认工作。

　　5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

　　6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作

　　1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

　　2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

　　5.对于施工过程中的有关事项（如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

　　6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现常

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　第五条关于工期

　　1.工程期限____________天，开工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

　　2.因甲方及其委托人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其委托人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。

　　3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

　　（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的；

　　（2）经双方同意的工程量变化和设计变更；

　　（3）因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误，第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为；

　　（4）经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；

　　（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条关于物料供应和保管

　　1.任何一方负责提供的物料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。

　　2.对一方提供的任何物料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。

　　3.物料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。

　　第七条关于质量和验收

　　1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-XX）为质量评定验收标准。

　　2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。

　　3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

　　4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后天内组织验收，并办理验收移交手续。

　　5.验收时，工程项目合格率达到____________%时（以上程价款比例为准），其他不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目）的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。

　　6.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

　　7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：__________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　8.工程未验收的'，甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

　　1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

　　第一次______________________支付____________元；

　　第二次______________________支付____________元；

　　第三次______________________支付____________元；

　　第四次____________工程验收后天工程总造价的5%，约____________元。

　　（2）其他支付方式：_____________。

　　2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：

　　（1）固定价格，本工程总价款为____________元；

　　（2）单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________元。

　　a.乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+顶面面积+6%×拼花部分面积；

　　b.瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积；

　　c.实木地板面积为：实际面积+6%×实际面积，拼花部分面积+10%×拼花部分面积；

　　d.木工衣柜类面积为：实际面积（平方米取整数值，小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算）；

　　e.其他按项项目按项计算；

　　f.其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积；

　　g.估价项目测量后再具体报价；

　　h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。

　　3.特别费用的约定：

　　（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

　　（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。

　　（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。

　　（4）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

　　4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

　　5.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

　　第九条工程预算文件（表）属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。

　　第十条责任与罚则

　　1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

　　2.因乙方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

　　4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

　　5.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

　　6.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

　　第十一条双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

　　第十二条附则

　　1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

　　2.本合同履行完成后自动终止。

　　甲方（签字）：________________________乙方公司（盖章）：____________

　　现场代表（签字）：___________________现场代表（签字）：____________

　　证件名称：______________________证件名称：______________________

　　颁发机构：______________________颁发机构：______________________

　　证件号码：______________________证件号码：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___日

设计委托书10

　　甲方：

　　乙方：

　　项目名称：

　　项目地点：

　　甲方委托乙方完成下列工程设计业务，经过友好协商，达成一致共识，就甲方工程设计事项签订本合同，作为共同遵守的依据。

　　一、项目内容：

　　1．项目名称：。建筑面积约为 M2。

　　2．设计时间：平面规划确认后天出效果图，效果图确认后天出施工图。

　　3．设计内容：

　　A．现场进行勘察及测量，并做详尽记录；

　　B．方案设计；

　　C．效果图设计；

　　D．施工图设计。

　　4．设计完成，乙方提供设计图纸套，效果图张，含全套图纸的'光盘张。

　　二、甲方工作事项：

　　1．提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图（包括水施、电施，空调、消防，投资估算等）。

　　2．协同乙方勘测现场。

　　三、设计费计取及付款方式：

　　1．设计费收取：

　　计费方式：

　　2．付款方式：

　　本合同签订时，由甲方支付乙方人民币：元（大写：）作为设计定金；设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后，由甲方支付乙方人民币：元（大写：）设计进度费；全套图纸交付时，

　　甲方付清余款人民币：元（大写：）。

　　四、甲方可选择的服务方式：

　　全程设计：全套图纸交付后，甲方支付设计费余额，完成本委托设计事项；乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底，根据甲方要求及通知，到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

　　五、其它条款：

　　1．乙方公司所有设计图纸在未定稿前，都为乙方公司内部图纸留底，不予外带。

　　2．甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权，乙方享有该套图纸的版权及所

　　有权。

　　六、本合同如有争议，双方应协商解决，解决不成，交由甲方公司所在地仲裁委员会

　　仲裁。

　　七、备注：（共条）

　　八、本合同一经双方签字盖章，即产生法律效力。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代理人：代理人：

　　日期：年月日日期：年月日

设计委托书11

　　由xx实业有限公司投资，xx置业有限公司开发的xxx大厦项目，xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内，应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以，规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求，我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下：

　　一、基础资料：

　　1、项目名称：xxx大厦(暂定名)

　　2、项目投资商：实业有限公司(北京)

　　3、项目开发商：x置业有限公司

　　4、项目区位：

　　5、项目占地：约7000平方米。

　　二、项目规划控制条件：

　　1、限高：檐口高度99米。

　　2、单体建筑面积：48000平方米左右(地上面积)。

　　3、地下车库：尽量利用基地面积，设两层车库。

　　4、层高：

　　①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。

　　②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。

　　5、建筑物退红线：按规划审批的用地红线图要求，结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。

　　6、绿化率：大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。

　　7、交通出入口：主要出入口设在闽江路上。

　　三、总体规划方案设计要求：

　　1、满足规划控制条件。

　　2、建筑物尽量靠用地北侧布置，空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。

　　3、利用基地的地形落差，考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。

　　4、交通组织在满足消防规范要求的前提下，考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。

　　5、车位配置除利用地下二层外，可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位，作为满足规划条件的补充。

　　6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系，满足东南角的遮荫间距。

　　7、总体规划应满足的其他规划要求。

　　四、建筑单体方案的设计要求：

　　1、规划建筑标准：按照xx市当地中高偏上档次标准。

　　2、功能分区：

　　①、1至4层商务服务和共享大堂，在满足规划退红线的前提下，1至4层尽可能多的占用基地面积，以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下：

　　a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。

　　b、入口及共享大堂：可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高，以表现大堂气势。

　　c、餐饮：结合该楼的使用性质，适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。

　　d、会议厅：结合该楼使用性质，适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主，中等会议厅为辅，大型会议厅只考虑一个。

　　e、1至4层其它公共配套：按功能要求，配置符合设计及消防规范的公共服务设施。

　　f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。

　　②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同，分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外，还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。

　　③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外，并拥有相对稳定的`私家生活场所。为此，其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配，以满足不同客户对面积的不同要求。

　　a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。

　　b、户室比按公寓区总面积的比例为：三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。

　　c、户型面积控制范围：三室二厅二卫建筑面积130至150平方米，二室一厅一卫建筑面积80至100平方米，一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。

　　d、公寓区公共配套及户室内配套：公寓区除保留交通核内必须的设施外，还应考虑适当的公共空间，以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活，尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房，可确定位置，预留管道。根据客户需要进行装修。

　　e、公寓户型的布局：由于考虑到该楼面宽不大，公寓的户型布局受临窗面的限制。为此，户型的布局可考虑复式做法，或者将层高加大在内部搭建，形成较为封闭的内部分割空间。

　　④、其它内部功能空间的组合：在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有：地下一层与首层的结合，办公区与公寓区的结合，公寓区与顶层之间的结合，地下车库与楼体地下室的

　　结合。

　　3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。

　　4、建筑造型及立面处理的一般建议：因该项目位置特殊，在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时，要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感，充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。

　　五、总体规划及单体方案设计深度要求：

　　1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。

　　2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。

　　3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。

　　4、满足xx市规划及专家评审深度要求。

　　①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。

　　②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。

　　③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。

　　④、其他需要表现的图纸

　　5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。

　　6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。

　　7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。

　　8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。

　　六、说明：

　　1、应该考虑异地项目的特殊性，必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。

　　2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。

　　3、其它未提要求的部分，请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下，可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。

　　4、附件：

　　①、用地红线图(1:500)

　　②、地形图(1:500)

　　③、《建设项目选址意见书》及附图

　　④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》

　　xxx有限公司发展规划部

　　20xx年xx月xx日

设计委托书12

　　委托方：新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)

　　受托方：沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)

　　项目地点：沈阳王家庄

　　项目名称：沈阳新世界花园

　　一、设计内容：

　　1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计。具体位置见附图。

　　二.设计基础：

　　1.国家和沈阳市的相关设计规范和规定。

　　2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修编图(982-199-38)(修编)。

　　3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。

　　4.王家庄堤防护坡工程设计。

　　三.设计要求：

　　1.设计应符合国家相关规范和规定。

　　2.根据“设计基础”中的文件要求和功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。

　　3.提供沈阳新世界花园一期围堤外的路网图、平面横断面图和竖向设计图。

　　4.设计文件的组成和深度：

　　(1)设计总结：

　　A.项目规模和主要项目内容；

　　B.确定道路和广场详细尺寸的依据；

　　c、设计断面与地上电杆线、地下管线的详细配合及局部断面的断面设计；

　　d、路面设计标高与两侧建筑物及地形的匹配；

　　e、路面结构组合、新型路面材料的选择依据、防止翻浆的措施、逐步加强路面的步骤和方法；

　　F.采用其他新技术。

　　2平面(地形)图设计要求：

　　比例尺为1/500 ~ 1/1000，包括规划道路中心线和施工中心线的坐标、平面曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部位的尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路沿线穿越道路的处理方法、建筑物出入口。

　　(3)剖面图的设计要求：

　　比例尺纵向为1/50 ~ 1/100，横向为1/500 ~ 1/1000，包括穿越道路的设计路面标高、竖曲线的尺寸和标高及其要求等。

　　(4)横断面图设计要求：

　　比例尺为1/100 ~ 1/200，平面道路横断面图、设计横断面图(不同路段)、当前道路横断面图及其关系、大填挖方路基设计、地上杆线、特殊拱曲线详图等。

　　5]广场或交叉口(平交)设计(地形)详图：

　　采用1/200 ~ 1/500的比例尺，标明平面各部分的详细尺寸、网格线的交叉标高、设计标高、停车场位置、中心岛、方向岛、绿化、雨水入口和各种管线、交通设施(灯杆、护栏、交通标志等)的详细位置和尺寸。)，路面范围和路面结构。

　　⑹路面结构图设计要求：

　　柔性路面结构组合详图、刚性路面结构组合详图、结构详图和砌块详图、防止翻浆的'措施和特殊区域的路面结构详图等。

　　一旦提供本设计中采用的所有标准图纸。

　　四.设计阶段和设计进度：

　　1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计时间为日历天。

　　注：上述工作的开始时间以甲方书面通知为准..

　　设计文件的要求：

　　1.提供施工图设计文件：12套；

　　2.提供上面对应的磁盘文件：2套。

　　不及物动词本委托书一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：新世界(沈阳)房地产开发有限公司

　　年月日

　　乙方：沈阳市市政工程设计研究院

　　年月日

设计委托书13

　　委托方（以下简称甲方）：__________

　　设计人（以下简称乙方）：__________

　　甲方委托乙方承担室内装修工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条总设计收费：

　　本合同项目的总设计费为：__________ 。（大写：__________）

　　第二条设计范围及包含内容

　　1、室内装修设计。

　　2、室内装修施工图纸

　　3、强电点位示意图纸

　　4、弱电点位示意图纸

　　5、给排水点位示意图纸

　　第三条设计阶段的分部

　　第一部分--初步设计意念

　　1、乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明，同时须知道不同功能和操作方面的要求。

　　2、乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。

　　3、协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划，乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。

　　4、乙方准备好平面布置示意图及设计说明（照明方案，强、弱电用电器的详细部位，给排水点位，主要材料，家具选择，颜色方案）。在甲方的要求或授权下，乙方会与甲方的建筑师、顾问、监理工程师及相关专业工程师协调工作。

　　5、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。

　　（此部分在签订委托书后3日内完成）签订委托书时，乙方提供初步平面布局给甲方后，甲方即付设计总款的35 %给乙方（人民币：_____元）

　　第二部分--设计深化

　　1、根据已确定的概念和甲方的调整，乙方开始进行室内深化设计。

　　2、乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图（含标高）、照明点位示意图和主要细节的说明文件；效果图和相关说明文件。效果图定为_____张之内（具体表现位置由双方协商而定）。

　　3、乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。

　　4、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。

　　（此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后10日内完成）

　　第二部分完成，乙方交图纸同时甲方书面确认，甲方当日付设计总款30 %给乙方（人民币: _____元）

　　第三部分--制作施工图

　　1、乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图；装饰灯和基本灯具的型号、规格明细表；特别的施工工艺要求。

　　2、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。

　　（此部分在甲方发出书面确认的日期后15日内完成）

　　第三部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款30 %给乙方（人民币：_____元）

　　第四部分--施工筹划和施工阶段的跟进工作

　　1、乙方协助甲方进行装修，施工单位的选定工作。提出施工细部要求，提出中肯鉴定意见，并参与招标会，向投标单位解释设计意念和细部要求。

　　2、乙方参与装修投标方案，并在必要时作出设计方案调整，以便和甲方先前定好的`预算计划相一致。

　　3、乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。

　　4、进入装修施工阶段后，按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。

　　5、参加工程协调例会，解答施工中遇到的设计问题；纠正施工过程中定义的误差，向工程施工方代表解释说明图纸，解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。

　　6、参与装修工程竣工验收；调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设；参与地毡、窗帘等物件选择布置。

　　7、上述部分完成后，甲方应于作全部设计内容完成。

　　第四部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款5 %给乙方（人民币：_____元）

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件

　　1、份含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。

　　2、装修施工图全套的电子文件（光碟）一份。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对资料作较大修改，以至造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　2、在合同履行期间，甲方要求停止或解除合同，应书面通知乙方，乙方不退还甲方已付定金。

　　3、在装修施工开始后，甲方应约束承包方（施工方）服从乙方在设计方面的技术要求，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。

　　4、甲方应保护专项专用设计版权，未经乙方同意，甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方可向甲方索赔。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。

　　2、由于乙方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间，每延误一天，赔偿甲方伍佰元。同样，由于甲方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的付款时间，每延误一天，赔偿乙方伍佰元

　　3、乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。

　　4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　5、若因乙方设计缺失而令施工发生困难，乙方应及时跟进更改设计图纸，不得故意拖延，若造成工期拖延，相应经济损失和责任由乙方负责。

　　第六条其他

　　（一）乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作，甲方委派专责与设计方案图及施工图纸沟通工作，与甲方对设计过程中有图纸上的疑问，应由该专人将问题整理后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改，应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交收，应由该专人签收。所有图纸及方案确定，由该专人签订。

　　（二）所有经甲方签证之方案，与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改，则乙方视改动情况，追加相应费用。

　　（三）甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时，乙方收取的费用，乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。

　　（四）乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时，乙方另收工本费。

　　（五）工程项目中，建筑装修材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　（六）甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　（七）由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　（八）室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。

　　（九）本委托书未尽事宜，双方签订补充协议作为附件，补充协议与本委托书均具同等法律效力。

　　（十）本委托书一式两份，由甲乙双方各执壹份。

　　(十一)委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完委托书规定的任务后，本委托书即行终止。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：_______________

　　签约代表：_______________

　　单位地址：_______________

　　电话：_______________

　　签约日期：_____年_____月_____日

设计委托书14

　　甲方：

　　乙方：

　　根据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就机构商业设计事项，双方经协商一致，签定本委托书，信守执行。

　　一、委托之事项：

　　□VI设计□画册设计□海报设计□包装设计

　　□标志设计□文案策划其他_____________________

　　甲方设计要求：

　　选择

　　项目

　　选择

　　项目

　　选择

　　项目

　　□作品风格：

　　□主色调：

　　□辅助色调：

　　□作品类别：

　　□作品载体：

　　□作品授众：

　　□要求工期：

　　□其他：

　　□数量：

　　□备注：

　　二、委托设计费用；

　　_________;_____元_________________;_______元

　　总价为：人民币___________元，(大写___________________________)

　　三、付款方式：

　　甲方需在合同签定之日起的两个工作日内通过现金支付或转账方式预付委托设计总费用的50%

　　乙方收到甲方的银行划账凭据后作为商业设计的开始时间

　　设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认，确认后甲方应当即付设计费的全部款(总费用的.50%)

　　四、乙方设计作品的时间。支付方式：

　　乙方需在_____个工作日内设计出甲方_______设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为_______个工作日左右。

　　甲方在确定设计稿再无修改意见或无误后需再乙方的委托书上签名，签名之后乙方对以后设计质量方面所出现的问题不再负责。

　　备注1：甲方认可___设计作品，已经满意。

　　备注2：甲方认可_____设计作品，已经满意

　　确认签名：________________确认签名：_________________

　　时间：_____年____月____日

　　乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内以电子稿或打印样稿交付方式交付设计作品。

　　五、违约责任

　　甲方在设计作品初稿完成前终止合作，其预付的50%费用无权要求退回：甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用

　　乙方如无正当理由提前终止合作，所收取的费用应当全部退回给甲方

　　甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。

　　乙方在跟甲方合作期间，乙方不得再与甲方同行业的其他客户签订合作关系，否则，退还所以的设计费。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　地址：地址：

　　日期：日期：

设计委托书15

xxx有限公司：

　　由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：

　　一、项目名称：

　　xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

　　二、厂址选定：

　　利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。

　　三、项目性质：

　　新建。

　　四、生产线规模：

　　生产线

　　两条深加工生产线

　　规模

　　2×14000O/天

　　总产能