设计委托书

设计委托书(15篇)

　　委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托书上的合法权益。在现实社会中，委托书在我们处理事务上出现的频率越来越高，大家知道委托书的格式吗？下面是小编整理的设计委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。

设计委托书1

　　委托单位（公章）：___________200___年_____月____日

　　浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

　　工程名称：__________________________

　　工程基本情况：______________________________________________________________________________________

　　总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________（米）层数：__________

　　工程总造价：_____________________________

　　工程位置：__________________________________________________________________________________________

　　一、建筑专业：

　　乙方入学后，服从学校的统一管理，严格遵守校纪校规，按照学校规定，按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用，服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。

　　1。总平面图

　　2。相邻建筑物关系

　　3。建筑物市内外自然高差

　　4。建筑物自然地面确定

　　第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

　　二、各层功能要求：____________________________________

　　三、各层层高及檐地高：________________________________

　　四、屋面形式：________________________________________

　　五、建筑物内外装修要求：

　　1。外墙面：____________2。内墙面：__________卫生间：_____________厨房：______

　　其他间：_____________

　　3。顶棚：________4。地面：____________

　　乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　5。门窗：________6。其他：____________

　　结构专业：一、工程地质勘察资料：

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　本人工作繁忙，不能亲自办理的`相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其他情况：______________________

　　五、基础上部结构要求：

　　1。各层是否有特殊设备；设置位置，型号，荷载：_________________

　　【题干】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

　　2。各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

　　3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

　　4。结构设计其他要求：_________________________________________________

　　给排水专业：

　　一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其他要求：

　　三、消防供水情况：

　　账名：—账号：—开户行：—以上情况属实，若由此引起纠纷，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　就中关村证券股份有限公司行政清理工作组（以下简称“中关村证券清理组”）个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其他要求：

　　采暖专业：

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

　　三、是否有特殊通风要求：

　　四、其他要求：

　　电气专业：

　　一、建筑物供电人口方向：_________________________________

　　二、电气照明设计要求：___________________________________

　　三、建筑物处的市网线径及电压情况：

　　四、电话系统设计要求：___________________________________

　　五、电视系统设计要求：___________________________________

　　六、其他要求：___________________________________________

　　补充说明：_______________________________________________

　　受委托单位（章）：________

　　_______年_______月______日

设计委托书2

　　委托人：xxx

　　住所：xxxx

　　联系电话：xxx

　　法定代表人（或负责人）：xxx

　　姓名：xxx

　　职务：xxx

　　受委托人：xxx

　　姓名：xx

　　性别：x

　　身份证号码：xxx

　　住址：xxx

　　联系电话：xxx

　　现委托上列受委托人在我单位办理的`消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　（身份证复印件并加盖校对章）

　　代理人代理期限至20xx年xx月xx日。

　　委托单位（盖章）：xxx

　　法定代表人（或负责人）（签名）：xxx

　　受委托人（签名）：xxx

　　20xx年xx月xx日

　　20xx年xx月xx日

设计委托书3

　　工程名称：

　　编写单位负责人：

　　编写单位：

　　(签字)(签章)年月日

　　精心设计，精心施工。

　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

　　2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

　　3.在满足常压给水的`前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。

　　5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。

　　6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

　　示意图或其他说明：

　　示意图见附件

　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

　　审批单位：

　　经办人：

　　联系人：

　　电话：

　　审批单位（签章）

　　年月日

设计委托书4

　　委托单位：

　　受委托单位：

　　拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

　　一、工程名称

　　二、设计阶段

　　一阶段勘察设计

　　三、设计原则

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　四、委托内容

　　公路一阶段施工图设计（含交通工程及沿线设施）、预算编制。

　　五、主要技术标准

　　1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

　　2、路面宽度：净 6。5 米

　　3、设计荷载：公路 Ⅱ 级

　　其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x的相关要求。（地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。）

　　六、提交的'成果及时间要求

　　提交的成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

　　文件提交时间： 年 月 日。

　　年 月 日

设计委托书5

　　甲方：

　　乙方：河南千业律师事务所

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片

　　二、项目设计时间

　　自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后

　　三、费用结算

　　1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　四、作品提交形式

　　甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供500.00张。

　　五、甲、乙双方的权利和义务

　　1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

　　2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的'联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

　　3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

　　4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。

　　5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。

　　六、知识产权约定

　　1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方 （需另外签订著作权转让协议） ；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。

　　2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

　　3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　七、违约责任

　　协议在下述情形下可以解除：

　　（1）自协议签订之日起，乙方已经展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终

　　止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。

　　（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。

　　八、争议解决

　　凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。

　　甲方： 乙方：

　　时间： 时间：

设计委托书6

　　工程名称：XX县恒源lng与cng加气站项目

　　建设地点：XXXXXXXXXX燃气有限公司

　　设计单位：XXXXXX技发展有限公司

　　委托日期：20xx年X月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：XXXXlng与cng加气站项目

　　2、工程概况：在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　XXX燃气有限公司

　　20xx年X月6日

设计委托书7

　　XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

　　第二十五条 甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　20xx年X月X日

设计委托书8

　　委托方：______

　　设计方：______

　　根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案，湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

　　项目地址：位于________地下建筑设计。地块状况：已提供相关地质结构，管线结构，人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到2500—3000平方米。

　　其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

　　委托方：______

　　____-____-____

设计委托书9

　　委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日

　　工程名称：__________________________

　　乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

　　工程基本情况：______________________________________________________________________________________

　　总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________

　　工程总造价：_____________________________

　　工程位置：__________________________________________________________________________________________

　　一、建筑专业：

　　1.总平面图

　　2.相邻建筑物关系

　　3.建筑物市内外自然高差

　　4.建筑物自然地面确定

　　二、各层功能要求：____________________________________

　　三、各层层高及檐地高：________________________________

　　四、屋面形式：________________________________________

　　五、建筑物内外装修要求：

　　1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______

　　其他间：_____________

　　3.顶棚：________ 4.地面：____________

　　5.门窗：________ 6.其他：____________

　　________，身份证号码为________，特委托________部门/班组________，身份证号码为________，代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。

　　结构专业：一、工程地质勘察资料：

　　在即将进入社会之际，为了更好地适应社会，我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态，至于做什么，就是在实践中，不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司，为贵公司的发展壮大贡献我的才智。

　　二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：

　　为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。

　　三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：

　　四、场地其他情况：______________________

　　五、基础上部结构要求：

　　1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________

　　2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________

　　6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的'工作量，向设计人支付赶工费。

　　3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________

　　4.结构设计其他要求：_________________________________________________

　　给排水专业：

　　一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：

　　二、是否要求供应热水及其他要求：

　　三、消防供水情况：

　　四、建筑物处给水管网管径、压力情况：

　　五、给水调节间位置：

　　六、给排水专业其他要求：

　　委托书通常我们需要用到，那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!

　　采暖专业：

　　一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：

　　二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：

　　三、是否有特殊通风要求：

　　四、其他要求：

　　电气专业：

　　一、建筑物供电人口方向：_________________________________

　　二、电气照明设计要求：___________________________________

　　三、建筑物处的市网线径及电压情况：

　　四、电话系统设计要求：___________________________________

　　五、电视系统设计要求：___________________________________

　　委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)

　　六、其他要求：___________________________________________

　　补充说明：_______________________________________________

　　受委托单位(章)：________

　　代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

　　_______年_______月______日

设计委托书10

　　一、设计概况

　　1、地势：北高南低，高差1.0米左右。

　　2、主导风向：西西北WWN。

　　3、气？温：常年平均气温10.6℃，最高气温39℃，最低气温—17.6℃。

　　4、冻土深度：70cm

　　5、历年最大风速：2.4米/秒。

　　6、历年平均日照：2800小时。

　　二、水暖电的供应情况

　　1、水源从矿一中输水管道对接，24小时全天供水。

　　2、电源由集团公司大院配电室引入。

　　3、热源由城市供热管道直供。

　　4、煤气由集团公司后院煤气调压站直供。

　　三、建筑面积与建筑用途

　　该宗地面积3519.2平方米，总建筑面积15997.05平方米，总平面布置为南北两栋楼，设置阁楼，南向布置一栋，层数6层，北向布置一栋，层数11层，划分为住宅，地下车库，底商。其中：

　　住宅：12343.60平方米，层高=层高>3.0米，总户数84户，占总建筑面积的77%。两室两厅一卫，建筑面积80—100平方米，占总户数的15%；三室两厅一卫，建筑面积110—130平方米，占总户数的'25%；三室两厅两卫，建筑面积130—160平方米，占总户数的50%；四室两厅两卫，建筑面积180平方米以上，占总户数10%。使用系数0.85—0.90。

　　底商：2606.04平方米，在南楼中地上1—2层设置，一层层高=层高>大于3.6米，二层层高=层高>3.0米，占总建筑面积的16%。

　　地下车库：1047.41平方米，层高3.0米，车位个数大于30个，总户数与车位的比例大于2.8/1。地下车库入口设置在

设计委托书11

　　今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

　　一、工程概况：

　　1、建设单位： 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。

　　2、项目名称： 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。

　　3、建设地点： 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。

　　二、总图规划：

　　1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。

　　2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。

　　3、总图规划以我方认可并经上级批准的`方案为准。

　　二、单体工程名称及结构体系：

　　1、单体类型及结构类型：

　　1）、沿街多层商住楼，采用 底框 结构；

　　2）、多层住宅， 采用 砖混 结构；

　　3）、小高层住宅， 采用 剪力墙或异型柱结构；

　　4）、高层公寓， 采用 框架剪力墙 结构；

　　5）、6层综合楼， 采用 框架 结构；

　　6）、3层幼儿园， 采用 框架 结构；

　　2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

　　三、设计条件：

　　1、提供的有关设计资料清单见附表1；

　　2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。

　　3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

　　四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

　　委托单位： （盖章）

　　日 期： 20 年 月 日

设计委托书12

xx设计院有限公司：

　　我公司拟建设xxxx工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人：xxxxxxxxx ，联系电话： xxxxxxxx。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

委托单位：（盖单）

　　委托日期：年 月 日

设计委托书13

　　委托设计方 （以下简称： “甲方”）

　　受委托方 （以下简称： “乙方”）

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计明细：

　　甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。

　　二、设计费收取：

　　第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。

　　第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

　　第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

　　三、设计周期：

　　第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

　　第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

　　四、甲方权利及义务：

　　第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

　　第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的.提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

　　五、乙方权利及义务：

　　第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。

　　第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

　　第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。

　　第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

　　六、设计方案修改及版权：

　　第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

　　第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

　　七、违约责任：

　　第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

　　第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

　　第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、纠纷解决方法：

　　第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。

　　1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

　　2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

　　第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

　　九、其它：

　　第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

　　第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方： 乙方：装饰设计有限公司

　　代理人签字： 代理人签字：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 日期：

设计委托书14

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积 平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的'安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书15

XX公司：

　　XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

　　一、项目简介

　　1．项目概况：

　　XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

　　住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　2．开发意向：

　　住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

　　住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

　　住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

　　二、规划设计依据

　　1、利用XX空地规划；

　　2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

　　3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

　　4、本项目方案设计任务委托书。

　　三、规划设计要求

　　1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的'实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

　　2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

　　2．1根据所取得地块的背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。

　　2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

　　2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

　　2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

　　3、道路系统

　　3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

　　3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

　　3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

　　4、建筑布局及构造

　　4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

　　4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

　　4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

　　（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

　　4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

　　4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

　　4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

　　4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

　　4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

　　4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

　　4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

　　5、小区环境：

　　5．1多层次的立体绿化；

　　5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

　　5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

　　5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

　　6、配套设施：

　　6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

　　7、指标要求：

　　7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

　　7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

　　7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

　　7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

　　四、成果要求

　　1、方案设计综合说明书。

　　2、总平面图；

　　3、平、立、剖面图；

　　4、各户型平面布置图；

　　5、公共空间和街景环境分析图；

　　6、景观透视图；

　　7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

　　8、小区鸟瞰图；

　　9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

　　10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

　　11、投资估算及经济指标分析。

【设计委托书】相关文章：

设计委托书08-05

公路勘察设计的委托书08-15

消防设计审核委托书09-21

项目设计委托书07-25

建筑设计委托书12-07

工程设计委托书11-30

设计委托书15篇08-06

工程设计委托书03-15

设计委托书(集合15篇)12-16